Форма акта приема передачи строительной площадки

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 5251-5500
  • Форма: Акт приема-передачи строительной площадки (приложение к договору подряда)

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Приложение N ______
к Договору подряда N ______
от "__"________________ ____ г. Акт
приема-передачи строительной площадки г. ______________ "__"_________ _____ г. ____________________________________ в лице __________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. (должность, Ф.И.О.)
индивидуального предпринимателя)
действующ__ на основании __________________________, именуем__ в дальнейшем
(Устава, доверенности,
паспорта)
"Заказчик", с одной стороны, и ____________________________________________
(наименование организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице __________________, действующ__ на основании ______________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности,
паспорта) именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, подписали настоящий акт о передаче строительной площадки по
адресу: __________________________________________________________________.
Состояние строительной площадки на момент передачи: ___________________
__________________________________________________________________________.
(описание строительной площадки)
Подрядчик принимает вместе с площадкой все права и обязанности по
содержанию ее в надлежащем состоянии и обязательства по строительству
объекта, указанного в п. ___ Договора подряда ______________ N ____________
от "__"___________ ____ г.
Вместе с площадкой передается также строительная документация: ________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к
другу не имеют. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Подрядчик:
___________________________________ ____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: ________
___________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ______________________________ ОГРН _______________________________
Телефон: _________ Факс: __________ Телефон: ________ Факс: ____________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: ______________
___________________________________ ____________________________________
(вариант: (вариант:
___________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________ Адрес: _____________________________
___________________________________ ____________________________________
Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: _________________
___________________________________ ____________________________________
Телефон: __________________________ Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________
Счет _____________________________) Счет ______________________________) _______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Акт передачи строительной площадки

До начала СМР у Заказчика должно быть оформлено право собственности на земельный участок (свидетельство о праве собственности или договор аренды земельного участка) и разрешение на строительство.
Для начала строительства Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку по акту. Форма акта не регламентируется, и акт оформляется в произвольной форме.
Обычно в условиях договора на выполнение строительно-монтажных работ прописано, что Заказчик обязан передать Подрядчику площадку по акту, а дата подписания считается датой начала строительства объекта. Поэтому от своевременной передачи Заказчиком зависит и начало выполнения работ подряда.
Именно с момента подписания этого акта обычный земельный участок становится строительной площадкой.

Образец заполнения акта приема передачи строительной площадки. Скачать бланк в формате word.

Акт передачи строительной площадки образец скачать

Модель действия по приему и передаче строительной площадки

Акт принятия и передачи строительных площадок — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий факт передачи сайта. В контракте на строительство необходимы дополнительные документы, в том числе передача строительной площадки для строительных работ.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Стороны, подписавшие договор, должны подписать, что подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ, указанных в договоре. Границы переданного графика, его количество и другие данные, которые позволяют идентифицировать его, обязательно обозначаются. Этот акт является приложением к инвестиционному договору с участием подрядчика или другого типа контракта.

Что необходимо для принятия и передачи строительной площадки

Эта стоимость передается подрядчику на строительной площадке, которая должна быть зафиксирована в указанной ниже зоне передачи. Это должно учитывать определение строительной площадки — само по себе означает площадь, предназначенную для строительства здания, задокументированных, а также прилегающих районов для размещения материалов, оборудования, техники и других временных объектов. Акт о принятии и передаче строительной площадки оператору означает передачу ответственности за содержание и защиту соответствующей территории. В то же время это юридический документ, определяющий отмену права компании на строительство в соответствии с договором. Акт приема и передачи строительной площадки подрядчику осуществляется заказчиком. Документ составляется должностным лицом с соответствующим органом, и стороны должны быть представлены для подписания.

Организация комиссии

Подготовка передачи строительной площадки предполагает создание комиссии. Его цель — проверить и подтвердить пригодность назначенной территории для строительства в соответствии с договором. Комиссия проверяет отсутствие санитарных нарушений, соблюдение правил экологической безопасности и охраны окружающей среды, подготовку документации по соблюдению правил строительства этих земель. В состав комиссии входят представители обеих сторон, и ей разрешено включать независимых экспертов.

Конструктивные особенности

Акт приема и передачи строительной площадки подрядчику составляется в письменной форме, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Читать еще:  Судакт банк судебных решений по гражданским делам
Документ может быть полностью написан в рукописной версии или распечатан в окончательной форме. В процессе приобретения и передачи сайта оператор должен предоставить следующую информацию: — требования основного подрядчика, к которому прилагается настоящий документ; — дата и место сбора; — полные имена клиентов, необходимость государственной регистрации юридических лиц, адреса и контактные данные; — описание переданного места — его соответствие кадастровому плану, адресу, размеру, нагрузке, лицензии на использование в соответствии с категорией земель, наличием линий связи; — реквизиты адресных документов и государственная регистрация, подтверждающие право собственности клиента на территории; — регистрируются результаты комиссионного пересмотра Комиссией; — означает передачу территории, передачу ответственности за ее позицию в строительной компании и отсутствие требований клиентов между собой. В акте о принятии и передаче строительной площадки подрядчик может включать другую информацию в интересах обеих сторон.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Использование фотографий и видеоматериалов допускается, если они указаны в документе.

Модель действия по приему и передаче строительной площадки

Действие на прием и передачу строительной площадки подрядчику не имеет юридической формы. Он должен быть составлен в любом порядке в свете основных инструкций по регистрации документов, имеющих юридическую силу. Заполненный образец подписывается директорами клиентов компании, исполнителем и всеми членами комиссии. Имена и полные имена лиц или их представителей указаны, факсимильные подписи не допускаются. к контракту с датой «08» в апреле 2018 года. Акт принятия и передачи строительной площадки подрядчику Представители Комиссии, названные по решению директора ООО «СтройРесурс». 19 от 12.07.2018 г., который прочитывает строительную площадку по адресу: Киров. Лес, д. 58, включая пересмотренную техническую документацию и другие сопроводительные документы, подтверждающие передачу строительной площадки площадью 1 га (один гектар) в ООО «Стройресурс» (заказчик по строительному договору «08», апрель 2018 года N 58-K) ООО «Главк» (подрядчик по договору строительства от 08 апреля 2018 года N 58-K). Вместе с передачей этого сайта новому ответственному лицу передаются все права и обязанности по его сохранению в правильном порядке, а также строительство объекта, указанного в договоре от 8 апреля 2018 года.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

N-58-К. Стороны подтверждают, что сайт находится в удовлетворительном состоянии и не имеет претензий друг к другу. Председатель Комиссии Директор ООО «СтройРесурс» Новиков П.А. Член Комиссии Заместитель директора ООО «Главка» Малыгин К.Д. Член Главного инженера Комиссии, ООО «Главк» Столыпин Т.С.

Сохранение сертификата о захвате сайта

Актом о принятии и передаче строительной площадки подрядчику является приложение к основному контракту. Его необходимо хранить вместе с основным соглашением сроком на 5 лет. Период хранения акта о принятии и передаче строительной площадки подрядчику также определяет пригодность заключенного договора. Период определяется внутренними правилами компании для хранения документации и правовых норм. При определении необходимости хранения основного контракта и приложений к нему следует учитывать юридическую важность такой документации. Акт принятия и передачи строительной площадки подрядчику определяет состояние города. При наличии запросов на завершение работы или по истечении установленного срока документ для принятия и передачи сайта подрядчику может служить доказательством, определяющим состояние территории до начала работы. Соответственно, хранение обусловлено практической необходимостью.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Неотъемлемой частью реализации контракта между организацией-заказчиком и подрядчиком становится действие передачи строительной площадки подрядчику, для которого модель будет представлена ​​в статье. Поскольку документ о передаче и принятии является самодостаточным доказательством воли сторон для принятия согласованных мер, акт принятия всегда считается приложением к основному контракту, который обычно становится трудовым договором.

Каковы элементы действия?

Сначала передача строительной площадки подрядчику требует получения соответствующего статуса за пределами территории. Он получает только территорию, которая находится в документальной форме, утвержденной для выполнения строительных работ, а также на соседней земле, на которой они расположены:
  • техника,
  • оборудование и инструменты,
  • строительных материалов и негров.
Передача фактического управления строительной площадкой подрядчика, как указано в контракте, только подтвердила заявки — Акты становятся документальными доказательствами выполнения контракта с точки зрения передачи здания для производства строительства, связанного с строительством. Поэтому в «потолке» документа указывается номер приложения к контракту и сам номер договора с датой его подписания. Далее, под названием документа, расположенного в середине строки, указываются место (слева) и дата (справа) его композиции. Основная часть стандартного акта содержит следующую информацию:
  1. Укажите имена клиентов: покупателя и подрядчика.
  2. По словам сторон, адрес сайта, его характеристики и идентификационные данные: площадь, кадастровый номер, свидетельство о собственности, важные характеристики территории и всякая другая соответствующая информация.
  3. Текст, подтверждающий факт передачи строительной площадки подрядчику за выполнение работ (с указанием факта передачи материалов и оборудования, если они присутствуют).
  4. Текст, подтверждающий передачу прав и обязанностей по содержанию сайта в порядке и указание текущего состояния территории.
  5. Текст, подтверждающий отсутствие требований сторон между собой при подписании акта (или принятие места, готового к доставке).
В основной части списка перечислены заявки (документы, фотографии и видеоматериалы), которые считаются важными сторонами. Документ завершается передачей членства в комиссию, которая специально назначается для этой цели приказом директора партии. Состав могут быть сотрудниками компании и приглашенными специалистами. Задача комиссии — проверить, соответствует ли территория, подлежащая передаче, условиям контракта, осуществляет фактическую оценку состояния и пригодности строительных работ, выполняемых работниками (соблюдение санитарных и экологических норм, правил техники безопасности и т. Д.).
Читать еще:  Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается

Сбор, проверка и сохранение действия

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

При подготовке закона учитывается представитель клиента партии (заместитель директора, руководитель подразделения, советник по правовым вопросам). Этот человек должен знать основную информацию о сайте и иметь доступ к документации, которая определяет право собственности. Выбор варианта подачи — рукописная форма, распечатка компьютера на обычном листе или специальной форме — остается у создателя. Из основных моментов можно отметить следующее:
  • акт составляется, по меньшей мере, в двух экземплярах, переданных сторонам,
  • документ должен содержать подписи представителей обеих сторон и всех членов комиссии,
  • Подписи должны быть оригинальными (факсимиле запрещено).
Печать закона с печатью (печатью) является обязательной только в том случае, если она предусмотрена в национальном законодательстве нормативным правовым документом. Действие сохраняется как приложение вместе с основным контрактом в отдельной папке.

Актом о принятии и передаче строительной площадки является одно из приложений к контракту на выполнение работ для данного объекта. Вы можете скачать образец бесплатно.

Одним из приложений к соглашению о выполнении работ для конкретного объекта является прием и передача сайта. Земля, на которой строится объект, и территории, на которых базируется подрядчик, готовит строительные инструменты, материалы, смеси, пустые поверхности, называется платформой. Строительная площадка должна соответствовать клиентским соглашениям и соответствовать требованиям, предписанным на бумаге. Рассмотрим основные элементы акта о принятии и передаче строительной площадки на примере. Образец можно скачать бесплатно по прямой ссылке.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Вместе с подписанием контракта подписано дополнение к контракту. Датой подписания является основа для строительства на этом сайте. После подписания документации бремя содержания и ответственности за действия на сайте несет подрядчик. Здания на территории должны быть защищены. Производственная площадка должна соответствовать положениям о санитарных правилах, экологии и не нанести вред окружающей среде.

Обязательные пункты свидетельства о поглощении строительной площадки

  • В верхнем правом углу укажите ссылку на основное соглашение;
  • Адрес, местоположение, дата;
  • Подсчет членов комиссии;
  • Документация для процедуры;
  • Технические характеристики сайта;
  • Коррекция подтверждающих документов;
  • Подписи и стенограммы членов комиссии.
Приложение составлено в простой письменной форме в требуемом количестве экземпляров для каждого участника. Простейшие точки приема-передачи не вызовут проблем с его дизайном, даже из неопытного компилятора. При привлечении наибольшего внимания необходимо посвятить написанию, разделению и грамотности объектов. Уважение основных основ офисной работы будет готовым к принятию документа переноса и передачи, удобного и приятного в использовании. На веб-сайте есть другие примеры сопроводительной документации. Все формы бесплатны и доступны с прямыми ссылками. Приятное использование.

С момента завершения комплекса строительных работ по объекту недвижимости, подрядчикам необходимо передать его лицу, выступающему заказчиком или же уполномоченному им представителю, при надлежащем документальном подтверждении наличия у последнего таких полномочий. В законодательно предусмотренной нормативной документации имеется отдельная форма КС 11, либо же может быть использован акт приема-передачи объекта завершенного строительства. Для чего нужна форма КС 11 Для принятия полностью завершенного объекта заказчиком и прочими службами специализированного направления, которые ответственны за введение объектов строительства в эксплуатацию, следует провести тщательную проверку готового проекта на предмет его качественности. Как только будет завершен весь комплекс строительных работ, подрядчик в письменном или другом виде уведомляет о данном факте заказчика. Кроме того, уведомления направляются и прочим заинтересованным лицам.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Затем должен составляться акт приема-передачи объекта, строительство которого было окончено. Данный акт должен быть подготовлен в количестве, достаточном для распределения среди всех заинтересованных сторон. В акт необходимо внести весь список необходимых сведений, касающихся:
  • Описания объекта завершенного строительства;
  • Юридической документации разрешительного характера (по строительству);
  • Описания выполненного комплекса работ;
  • Прочих официальных документов, которые подтверждают законность проведения строительных работ, проекта и последующей передачи объекта в эксплуатацию;
  • Данных о подрядчике и заказчике;
  • Списка с обозначением каждого лица, участвующего в приемке строительного объекта;
  • Подписей каждого участника.
С того момента, как подрядчиками были оповещены все заинтересованные участники по поводу завершения строительных работ на объекте, проводится сбор представителей комиссии и приглашается заказчик, с целью проведения процедуры осмотра здания и выполнения тестирований объекта для определения его пригодности и возможности ввода в эксплуатацию. Объект должен быть осмотрен на предмет наличия/отсутствия дефектов, поскольку последние могут в дальнейшем привести к возникновению аварийных ситуаций. Если с момента завершения осмотра каких-либо нарушений выявлено не было, акт должен быть подписан участниками и прочими членами комиссии, ответственной за приемку. В случае обнаружения при проверке существенных недоделок и нарушений другого рода, допущенных при выполнении строительных работ, акт должен в обязательном порядке отображать каждый из таких случаев, с обозначением периода, на протяжении которого выявленное нарушение необходимо будет ликвидировать. Как только работы, связанные с устранением указанных замечаний будут завершены, выполняется повторная проверка для определения качественности произведенных исправлений. Как только объект был принят, а акт подписан каждым из участников, заказчик может приступать к выполнению окончательного расчета за все выполненные в ходе строительства работы. Конечно, если условия соглашения не предусматривали иного порядка выплаты, и не был проведен авансовый платеж.
Читать еще:  Что необходимо для продления разрешения на оружие
Форма акта, подтверждающего готовность объекта строительства, должна быть подготовлена в количестве экземпляров, достаточном для передачи в каждую из заинтересованных организаций. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область +7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область 8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Акт приема-передачи объекта строительства: образец

Образец акта здесь. А К Т приема-передачи объекта строительства от «04» декабря 2016 г. «Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10» г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 38 Заказчик (застройщик) ООО «Квартал 981» в лице генерального директора Федорова Дениса Игоревича , действующий на основании Устава ООО, утвержденного 07 марта 2010 года. Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) ООО «ГлавМаш» в лице генерального директора Михайловского Константина Юрьевича, действующий на основании устава ООО от 04 июля 2001 года составили настоящий акт о нижеследующем:
  1. Генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) предъявлен к приемке объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 38.
  2. Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана проектными организациями ООО «КомпаниИнвест ДСК №18».
  3. Экспертиза проекта проведена Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы г. Санкт-Петербург, Гос. учреждением «Центр гос. экспертизы» №98-1-8-0981-91 от 10 сентября 2016 г.
  4. Строительство осуществлялось по проекту 294-06, утвержденному ООО «Квартал 981», приказ №19 от 15 сентября 2016 г.
  5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным №RU-89109809-2 от 20 сентября 2016 г. Администрацией г. Санкт-Петербург
  6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.): площадь мест общего пользования 105000 кв. м., жилая площадь 170000 кв. м, 9 этажей, 8 корпусов, двухскатная кровля (эврочерепица), система водоотведения.
  7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ «10» февраля 2014 г.; окончание работ «01» декабря 2016 г.
  8. Сезонные работы должны быть выполнены до 10 июля 2017 года: обрамление бетонных ступеней угловой сталью 150 кв.м, штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по кирпичу 150 кв.м, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью МК-115 – 150 кв.м.
  9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении) лифтовые подъемники.

Акт приема-передачи объекта строительства. Как составить акт приема-передачи недвижимости, читайте тут.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА) Представленный к приемке объект Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10 в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации. ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ: Дефектные акты, таблица расчетов материальных затрат и объемов выполненных работ. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполненного согласно требованиям нормативных документов. Объект капитального строительства принят с участием представителей государственных органов: СДАЛ: Представитель генерального

Акт приема-передачи объекта строительства: бланк

Бланк акта здесь. А К Т приема-передачи объекта строительства от «___» ___________________ 201__ г. _______________________________________________

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

(наименование и место расположение объекта) Заказчик (застройщик) ____________________________________________ в лице __________________________________ , действующий на основании ________________(должность, Ф.И.О) (документ, удостоверяющий полномочия) Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) ______________ _________________________________________________________________в лице __________________________________ , действующий на основании ________________ (документ, удостоверяющий полномочия) составили настоящий акт о нижеследующем:
  1. Генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) предъявлен к приемке объект капитального строительства ________________________________(наименование объекта и вид строительства) расположенный по адресу: ________________________________________________(почтовый и строительный адрес)
  2. Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана проектными организациями ______________________________________________________________________________________________________________(наименования проектных организаций)
  3. Экспертиза проекта проведена ______________________________________________________________________________________________________(наименование органа экспертизы проектной документации, номер заключения, дата выдачи)
  4. Строительство осуществлялось по проекту _________________________________ (серия проекта) утвержденному __________________________________________________________(наименование органа, утвердившего проект, реквизиты документа об утверждении проекта)
  5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _______________________________________________________________(№ документа, дата выдачи)___________________________(наименование органа, выдавшего разрешение)
  6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.):________________________________________________________________________
  7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ «____» _________________ 200__ г.; окончание работ «____» _________________ 200__ г.
  8. Сезонные работы должны быть выполнены_______________________________________________________________________________________________________(объемы и сроки выполнения сезонных работ в соответствии с договором подряда)
  9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении)____________________________________
РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА) Представленный к приемке объект __________________________________________ ________________________________________________________________________ (наименование) в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации. ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ: Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполненного согласно требованиям нормативных документов. Объект капитального строительства принят с участием представителей государственных органов:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Форма акта приема передачи строительной площадки

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 5251-5500
  • Форма: Акт приема-передачи строительной площадки (приложение к договору подряда)

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Приложение N ______
к Договору подряда N ______
от "__"________________ ____ г. Акт
приема-передачи строительной площадки г. ______________ "__"_________ _____ г. ____________________________________ в лице __________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. (должность, Ф.И.О.)
индивидуального предпринимателя)
действующ__ на основании __________________________, именуем__ в дальнейшем
(Устава, доверенности,
паспорта)
"Заказчик", с одной стороны, и ____________________________________________
(наименование организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице __________________, действующ__ на основании ______________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности,
паспорта) именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, подписали настоящий акт о передаче строительной площадки по
адресу: __________________________________________________________________.
Состояние строительной площадки на момент передачи: ___________________
__________________________________________________________________________.
(описание строительной площадки)
Подрядчик принимает вместе с площадкой все права и обязанности по
содержанию ее в надлежащем состоянии и обязательства по строительству
объекта, указанного в п. ___ Договора подряда ______________ N ____________
от "__"___________ ____ г.
Вместе с площадкой передается также строительная документация: ________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к
другу не имеют. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Подрядчик:
___________________________________ ____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: ________
___________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ______________________________ ОГРН _______________________________
Телефон: _________ Факс: __________ Телефон: ________ Факс: ____________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: ______________
___________________________________ ____________________________________
(вариант: (вариант:
___________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________ Адрес: _____________________________
___________________________________ ____________________________________
Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: _________________
___________________________________ ____________________________________
Телефон: __________________________ Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________
Счет _____________________________) Счет ______________________________) _______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Акт передачи строительной площадки

До начала СМР у Заказчика должно быть оформлено право собственности на земельный участок (свидетельство о праве собственности или договор аренды земельного участка) и разрешение на строительство.
Для начала строительства Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку по акту. Форма акта не регламентируется, и акт оформляется в произвольной форме.
Обычно в условиях договора на выполнение строительно-монтажных работ прописано, что Заказчик обязан передать Подрядчику площадку по акту, а дата подписания считается датой начала строительства объекта. Поэтому от своевременной передачи Заказчиком зависит и начало выполнения работ подряда.
Именно с момента подписания этого акта обычный земельный участок становится строительной площадкой.

Образец заполнения акта приема передачи строительной площадки. Скачать бланк в формате word.

Акт передачи строительной площадки образец скачать

Модель действия по приему и передаче строительной площадки

Акт принятия и передачи строительных площадок — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий факт передачи сайта. В контракте на строительство необходимы дополнительные документы, в том числе передача строительной площадки для строительных работ.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Стороны, подписавшие договор, должны подписать, что подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ, указанных в договоре. Границы переданного графика, его количество и другие данные, которые позволяют идентифицировать его, обязательно обозначаются. Этот акт является приложением к инвестиционному договору с участием подрядчика или другого типа контракта.

Что необходимо для принятия и передачи строительной площадки

Эта стоимость передается подрядчику на строительной площадке, которая должна быть зафиксирована в указанной ниже зоне передачи. Это должно учитывать определение строительной площадки — само по себе означает площадь, предназначенную для строительства здания, задокументированных, а также прилегающих районов для размещения материалов, оборудования, техники и других временных объектов. Акт о принятии и передаче строительной площадки оператору означает передачу ответственности за содержание и защиту соответствующей территории. В то же время это юридический документ, определяющий отмену права компании на строительство в соответствии с договором. Акт приема и передачи строительной площадки подрядчику осуществляется заказчиком. Документ составляется должностным лицом с соответствующим органом, и стороны должны быть представлены для подписания.

Организация комиссии

Подготовка передачи строительной площадки предполагает создание комиссии. Его цель — проверить и подтвердить пригодность назначенной территории для строительства в соответствии с договором. Комиссия проверяет отсутствие санитарных нарушений, соблюдение правил экологической безопасности и охраны окружающей среды, подготовку документации по соблюдению правил строительства этих земель. В состав комиссии входят представители обеих сторон, и ей разрешено включать независимых экспертов.

Конструктивные особенности

Акт приема и передачи строительной площадки подрядчику составляется в письменной форме, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Читать еще:  Что необходимо для продления разрешения на оружие
Документ может быть полностью написан в рукописной версии или распечатан в окончательной форме. В процессе приобретения и передачи сайта оператор должен предоставить следующую информацию: — требования основного подрядчика, к которому прилагается настоящий документ; — дата и место сбора; — полные имена клиентов, необходимость государственной регистрации юридических лиц, адреса и контактные данные; — описание переданного места — его соответствие кадастровому плану, адресу, размеру, нагрузке, лицензии на использование в соответствии с категорией земель, наличием линий связи; — реквизиты адресных документов и государственная регистрация, подтверждающие право собственности клиента на территории; — регистрируются результаты комиссионного пересмотра Комиссией; — означает передачу территории, передачу ответственности за ее позицию в строительной компании и отсутствие требований клиентов между собой. В акте о принятии и передаче строительной площадки подрядчик может включать другую информацию в интересах обеих сторон.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Использование фотографий и видеоматериалов допускается, если они указаны в документе.

Модель действия по приему и передаче строительной площадки

Действие на прием и передачу строительной площадки подрядчику не имеет юридической формы. Он должен быть составлен в любом порядке в свете основных инструкций по регистрации документов, имеющих юридическую силу. Заполненный образец подписывается директорами клиентов компании, исполнителем и всеми членами комиссии. Имена и полные имена лиц или их представителей указаны, факсимильные подписи не допускаются. к контракту с датой «08» в апреле 2018 года. Акт принятия и передачи строительной площадки подрядчику Представители Комиссии, названные по решению директора ООО «СтройРесурс». 19 от 12.07.2018 г., который прочитывает строительную площадку по адресу: Киров. Лес, д. 58, включая пересмотренную техническую документацию и другие сопроводительные документы, подтверждающие передачу строительной площадки площадью 1 га (один гектар) в ООО «Стройресурс» (заказчик по строительному договору «08», апрель 2018 года N 58-K) ООО «Главк» (подрядчик по договору строительства от 08 апреля 2018 года N 58-K). Вместе с передачей этого сайта новому ответственному лицу передаются все права и обязанности по его сохранению в правильном порядке, а также строительство объекта, указанного в договоре от 8 апреля 2018 года.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

N-58-К. Стороны подтверждают, что сайт находится в удовлетворительном состоянии и не имеет претензий друг к другу. Председатель Комиссии Директор ООО «СтройРесурс» Новиков П.А. Член Комиссии Заместитель директора ООО «Главка» Малыгин К.Д. Член Главного инженера Комиссии, ООО «Главк» Столыпин Т.С.

Сохранение сертификата о захвате сайта

Актом о принятии и передаче строительной площадки подрядчику является приложение к основному контракту. Его необходимо хранить вместе с основным соглашением сроком на 5 лет. Период хранения акта о принятии и передаче строительной площадки подрядчику также определяет пригодность заключенного договора. Период определяется внутренними правилами компании для хранения документации и правовых норм. При определении необходимости хранения основного контракта и приложений к нему следует учитывать юридическую важность такой документации. Акт принятия и передачи строительной площадки подрядчику определяет состояние города. При наличии запросов на завершение работы или по истечении установленного срока документ для принятия и передачи сайта подрядчику может служить доказательством, определяющим состояние территории до начала работы. Соответственно, хранение обусловлено практической необходимостью.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Неотъемлемой частью реализации контракта между организацией-заказчиком и подрядчиком становится действие передачи строительной площадки подрядчику, для которого модель будет представлена ​​в статье. Поскольку документ о передаче и принятии является самодостаточным доказательством воли сторон для принятия согласованных мер, акт принятия всегда считается приложением к основному контракту, который обычно становится трудовым договором.

Каковы элементы действия?

Сначала передача строительной площадки подрядчику требует получения соответствующего статуса за пределами территории. Он получает только территорию, которая находится в документальной форме, утвержденной для выполнения строительных работ, а также на соседней земле, на которой они расположены:
  • техника,
  • оборудование и инструменты,
  • строительных материалов и негров.
Передача фактического управления строительной площадкой подрядчика, как указано в контракте, только подтвердила заявки — Акты становятся документальными доказательствами выполнения контракта с точки зрения передачи здания для производства строительства, связанного с строительством. Поэтому в «потолке» документа указывается номер приложения к контракту и сам номер договора с датой его подписания. Далее, под названием документа, расположенного в середине строки, указываются место (слева) и дата (справа) его композиции. Основная часть стандартного акта содержит следующую информацию:
  1. Укажите имена клиентов: покупателя и подрядчика.
  2. По словам сторон, адрес сайта, его характеристики и идентификационные данные: площадь, кадастровый номер, свидетельство о собственности, важные характеристики территории и всякая другая соответствующая информация.
  3. Текст, подтверждающий факт передачи строительной площадки подрядчику за выполнение работ (с указанием факта передачи материалов и оборудования, если они присутствуют).
  4. Текст, подтверждающий передачу прав и обязанностей по содержанию сайта в порядке и указание текущего состояния территории.
  5. Текст, подтверждающий отсутствие требований сторон между собой при подписании акта (или принятие места, готового к доставке).
В основной части списка перечислены заявки (документы, фотографии и видеоматериалы), которые считаются важными сторонами. Документ завершается передачей членства в комиссию, которая специально назначается для этой цели приказом директора партии.
Читать еще:  Судакт банк судебных решений по гражданским делам
Состав могут быть сотрудниками компании и приглашенными специалистами. Задача комиссии — проверить, соответствует ли территория, подлежащая передаче, условиям контракта, осуществляет фактическую оценку состояния и пригодности строительных работ, выполняемых работниками (соблюдение санитарных и экологических норм, правил техники безопасности и т. Д.).

Сбор, проверка и сохранение действия

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

При подготовке закона учитывается представитель клиента партии (заместитель директора, руководитель подразделения, советник по правовым вопросам). Этот человек должен знать основную информацию о сайте и иметь доступ к документации, которая определяет право собственности. Выбор варианта подачи — рукописная форма, распечатка компьютера на обычном листе или специальной форме — остается у создателя. Из основных моментов можно отметить следующее:
  • акт составляется, по меньшей мере, в двух экземплярах, переданных сторонам,
  • документ должен содержать подписи представителей обеих сторон и всех членов комиссии,
  • Подписи должны быть оригинальными (факсимиле запрещено).
Печать закона с печатью (печатью) является обязательной только в том случае, если она предусмотрена в национальном законодательстве нормативным правовым документом. Действие сохраняется как приложение вместе с основным контрактом в отдельной папке.

Актом о принятии и передаче строительной площадки является одно из приложений к контракту на выполнение работ для данного объекта. Вы можете скачать образец бесплатно.

Одним из приложений к соглашению о выполнении работ для конкретного объекта является прием и передача сайта. Земля, на которой строится объект, и территории, на которых базируется подрядчик, готовит строительные инструменты, материалы, смеси, пустые поверхности, называется платформой. Строительная площадка должна соответствовать клиентским соглашениям и соответствовать требованиям, предписанным на бумаге. Рассмотрим основные элементы акта о принятии и передаче строительной площадки на примере. Образец можно скачать бесплатно по прямой ссылке.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Вместе с подписанием контракта подписано дополнение к контракту. Датой подписания является основа для строительства на этом сайте. После подписания документации бремя содержания и ответственности за действия на сайте несет подрядчик. Здания на территории должны быть защищены. Производственная площадка должна соответствовать положениям о санитарных правилах, экологии и не нанести вред окружающей среде.

Обязательные пункты свидетельства о поглощении строительной площадки

  • В верхнем правом углу укажите ссылку на основное соглашение;
  • Адрес, местоположение, дата;
  • Подсчет членов комиссии;
  • Документация для процедуры;
  • Технические характеристики сайта;
  • Коррекция подтверждающих документов;
  • Подписи и стенограммы членов комиссии.
Приложение составлено в простой письменной форме в требуемом количестве экземпляров для каждого участника. Простейшие точки приема-передачи не вызовут проблем с его дизайном, даже из неопытного компилятора. При привлечении наибольшего внимания необходимо посвятить написанию, разделению и грамотности объектов. Уважение основных основ офисной работы будет готовым к принятию документа переноса и передачи, удобного и приятного в использовании. На веб-сайте есть другие примеры сопроводительной документации. Все формы бесплатны и доступны с прямыми ссылками. Приятное использование.

С момента завершения комплекса строительных работ по объекту недвижимости, подрядчикам необходимо передать его лицу, выступающему заказчиком или же уполномоченному им представителю, при надлежащем документальном подтверждении наличия у последнего таких полномочий. В законодательно предусмотренной нормативной документации имеется отдельная форма КС 11, либо же может быть использован акт приема-передачи объекта завершенного строительства. Для чего нужна форма КС 11 Для принятия полностью завершенного объекта заказчиком и прочими службами специализированного направления, которые ответственны за введение объектов строительства в эксплуатацию, следует провести тщательную проверку готового проекта на предмет его качественности. Как только будет завершен весь комплекс строительных работ, подрядчик в письменном или другом виде уведомляет о данном факте заказчика. Кроме того, уведомления направляются и прочим заинтересованным лицам.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Затем должен составляться акт приема-передачи объекта, строительство которого было окончено. Данный акт должен быть подготовлен в количестве, достаточном для распределения среди всех заинтересованных сторон. В акт необходимо внести весь список необходимых сведений, касающихся:
  • Описания объекта завершенного строительства;
  • Юридической документации разрешительного характера (по строительству);
  • Описания выполненного комплекса работ;
  • Прочих официальных документов, которые подтверждают законность проведения строительных работ, проекта и последующей передачи объекта в эксплуатацию;
  • Данных о подрядчике и заказчике;
  • Списка с обозначением каждого лица, участвующего в приемке строительного объекта;
  • Подписей каждого участника.
С того момента, как подрядчиками были оповещены все заинтересованные участники по поводу завершения строительных работ на объекте, проводится сбор представителей комиссии и приглашается заказчик, с целью проведения процедуры осмотра здания и выполнения тестирований объекта для определения его пригодности и возможности ввода в эксплуатацию. Объект должен быть осмотрен на предмет наличия/отсутствия дефектов, поскольку последние могут в дальнейшем привести к возникновению аварийных ситуаций. Если с момента завершения осмотра каких-либо нарушений выявлено не было, акт должен быть подписан участниками и прочими членами комиссии, ответственной за приемку. В случае обнаружения при проверке существенных недоделок и нарушений другого рода, допущенных при выполнении строительных работ, акт должен в обязательном порядке отображать каждый из таких случаев, с обозначением периода, на протяжении которого выявленное нарушение необходимо будет ликвидировать. Как только работы, связанные с устранением указанных замечаний будут завершены, выполняется повторная проверка для определения качественности произведенных исправлений.
Читать еще:  Ходатайство о замене ненадлежащего ответчика апк
Как только объект был принят, а акт подписан каждым из участников, заказчик может приступать к выполнению окончательного расчета за все выполненные в ходе строительства работы. Конечно, если условия соглашения не предусматривали иного порядка выплаты, и не был проведен авансовый платеж. Форма акта, подтверждающего готовность объекта строительства, должна быть подготовлена в количестве экземпляров, достаточном для передачи в каждую из заинтересованных организаций. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область +7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область 8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Акт приема-передачи объекта строительства: образец

Образец акта здесь. А К Т приема-передачи объекта строительства от «04» декабря 2016 г. «Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10» г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 38 Заказчик (застройщик) ООО «Квартал 981» в лице генерального директора Федорова Дениса Игоревича , действующий на основании Устава ООО, утвержденного 07 марта 2010 года. Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) ООО «ГлавМаш» в лице генерального директора Михайловского Константина Юрьевича, действующий на основании устава ООО от 04 июля 2001 года составили настоящий акт о нижеследующем:
  1. Генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) предъявлен к приемке объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 38.
  2. Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана проектными организациями ООО «КомпаниИнвест ДСК №18».
  3. Экспертиза проекта проведена Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы г. Санкт-Петербург, Гос. учреждением «Центр гос. экспертизы» №98-1-8-0981-91 от 10 сентября 2016 г.
  4. Строительство осуществлялось по проекту 294-06, утвержденному ООО «Квартал 981», приказ №19 от 15 сентября 2016 г.
  5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным №RU-89109809-2 от 20 сентября 2016 г. Администрацией г. Санкт-Петербург
  6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.): площадь мест общего пользования 105000 кв. м., жилая площадь 170000 кв. м, 9 этажей, 8 корпусов, двухскатная кровля (эврочерепица), система водоотведения.
  7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ «10» февраля 2014 г.; окончание работ «01» декабря 2016 г.
  8. Сезонные работы должны быть выполнены до 10 июля 2017 года: обрамление бетонных ступеней угловой сталью 150 кв.м, штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по кирпичу 150 кв.м, окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью МК-115 – 150 кв.м.
  9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении) лифтовые подъемники.

Акт приема-передачи объекта строительства. Как составить акт приема-передачи недвижимости, читайте тут.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА) Представленный к приемке объект Многоквартирный жилой дом Центрального микрорайона корпус 10 в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации. ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ: Дефектные акты, таблица расчетов материальных затрат и объемов выполненных работ. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполненного согласно требованиям нормативных документов. Объект капитального строительства принят с участием представителей государственных органов: СДАЛ: Представитель генерального

Акт приема-передачи объекта строительства: бланк

Бланк акта здесь. А К Т приема-передачи объекта строительства от «___» ___________________ 201__ г. _______________________________________________

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

(наименование и место расположение объекта) Заказчик (застройщик) ____________________________________________ в лице __________________________________ , действующий на основании ________________(должность, Ф.И.О) (документ, удостоверяющий полномочия) Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) ______________ _________________________________________________________________в лице __________________________________ , действующий на основании ________________ (документ, удостоверяющий полномочия) составили настоящий акт о нижеследующем:
  1. Генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим строительство) предъявлен к приемке объект капитального строительства ________________________________(наименование объекта и вид строительства) расположенный по адресу: ________________________________________________(почтовый и строительный адрес)
  2. Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана проектными организациями ______________________________________________________________________________________________________________(наименования проектных организаций)
  3. Экспертиза проекта проведена ______________________________________________________________________________________________________(наименование органа экспертизы проектной документации, номер заключения, дата выдачи)
  4. Строительство осуществлялось по проекту _________________________________ (серия проекта) утвержденному __________________________________________________________(наименование органа, утвердившего проект, реквизиты документа об утверждении проекта)
  5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _______________________________________________________________(№ документа, дата выдачи)___________________________(наименование органа, выдавшего разрешение)
  6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.):________________________________________________________________________
  7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ «____» _________________ 200__ г.; окончание работ «____» _________________ 200__ г.
  8. Сезонные работы должны быть выполнены_______________________________________________________________________________________________________(объемы и сроки выполнения сезонных работ в соответствии с договором подряда)
  9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении)____________________________________
РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА) Представленный к приемке объект __________________________________________ ________________________________________________________________________ (наименование) в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации. ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ: Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполненного согласно требованиям нормативных документов. Объект капитального строительства принят с участием представителей государственных органов:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Форма акта приема передачи строительной площадки: 11 комментариев

  1. the feed

    Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last phase 🙂 I maintain such info much. I used to be seeking this certain info for a very lengthy time. Thanks and best of luck. |

  2. the feed

    It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

  3. thefeed

    Howdy I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic work.|

  4. thefeed

    Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t understand why I can’t join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

  5. we buy junk cars houston no title

    Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Opera. Excellent Blog!|

  6. fathor t shirt

    Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!|

  7. pew pew madafakas soulmia

    Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.